最新工程施工合同范本(6)
- 发布时间：2021-04-27 00:29:24 浏览： 次
②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。
5、增加工程量
①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。
6、质量鉴定
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
①鉴定合格，顺延工期;
②鉴定不合格，视情况而定。
7、建设单位的其他原因
如：指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前，施工企业发出检查通知，建设单位未及时检查等。
①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。
8、一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
9、发生不可抗力事件
无法预见、不可避免并不能克服，一旦发生，要积极采取措施，阻止和预防扩大损失，要及时按照合同约定的程序和时限报告。
三、工程签证与索赔
1、工程签证
①可以直接作为结算凭据。如进行合同审价，审价部门对签证不作另行审查;如引起诉讼，该诉讼的性质属于权属确定的返还之诉。
②是施工过程中的例行工作，一般不依赖于其它证据。是双方对施工实际变化的相互确认，只要签字即视为认可，不必对具体的调整内容再行审查。
2、工程索赔程序
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2021-2021)有关索赔的程序为：发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可以按照以下规定索赔：
①有正当索赔理由，且有有关证据;
②索赔事件发生后28(14)天内，向发包人提出索赔意向通知(注意工期索赔的具体天数及其理由(施工关键线路和程序);
③发出索赔意向通知后28(14)天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
④发包人在接到索赔通知后28(14)天内给予批准，或要求承包人进一步补充证据和理由，发包人在28日内未予答复，视为批准索赔。
若索赔事件持续发生，施工单位应持续索赔;索赔事件消失后，应综合进行索赔。
四、项目章和公章的风险
1、内部公章管理、使用规范化
公章的印文要备案，适用要规范。项目章的使用相对风险更大，项目章的印文没有备案，一旦让法院看到你的项目章管理混乱，也就是不具备“排他性”，则不具备鉴定的意义。如果鉴定不具备参考价值，如果还有其他证据链印证，很可能被判决承担责任。如果管理规范，具备排他性，如果公章鉴定下来确认不是公司备案的公章印文，那这个案件其他的证据链尚不足以让法庭采用高度盖然性的原则判决公司承担责任。
2、建立严格的印章使用制度
特别是项目章的使用和管理方面，更需要注意，需要规范使用范围、使用权限和失效时间。因为项目章不用的工商备案，公司承担的风险更大。所以，内部要加强管理，明确权限和范围、对使用情况进行登记。
五、业主拖欠工程款时，建设工程价款的优先权问题
1、权利行使主体
①建设工程价款优先受偿权的权利主体仅指建设工程施工合同的承包人，不包括建设工程勘察、设计合同的承包人;
②根据合同相对性原理，只有总承包人享有建设工程价款优先受偿权，分包人不能主张该优先权;
标签： 最新工程施工合同范本 工程合同
《最新工程施工合同范本.docx》
- 上一篇： 最新建筑工程施工合同范本
- 下一篇： 建筑工程设计合同
- 热门专题
- 相关内容
- 01-02最新工程施工合同范本(建设工程施工合同范本大全)
最新工程施工合同范本1 工程施工合同 甲方：华能河南分公司 乙方：河南省鑫河建设有限公司 华能河南分公司渑池县凤凰山风电场项目，根据《中华人民共和国经济法合同法》结合被工程具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着...
- 04-27工程合同书格式范文
《工程合同书格式范文》由工程合同网发布,主要内容:依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事...
- 04-27工程中介合同
《工程中介合同》由工程合同网发布,主要内容:工程中介合同的标准格式是怎样的呢，下面是由范文网整理的工程中介合同，欢迎阅读。...
- 04-27建筑工程合同模板
《建筑工程合同模板》由工程合同网发布,主要内容:按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的...
- 04-27河道清淤合同
《河道清淤合同》由工程合同网发布,主要内容:下面是范文网小编为大家整理的河道清淤合同，欢迎大家阅读。更多相关内容请关注范文网合同范本栏目。...
- 04-27工程勘察合同范本
《2021工程勘察合同范本》由工程合同网发布,主要内容:根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深...
- 04-27房屋建筑合同模板
《房屋建筑合同模板》由工程合同网发布,主要内容:甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，...
- 04-27建筑合同范本精选
《建筑合同范本精选》由工程合同网发布,主要内容:甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。...
- 04-27土方工程合同范本
《2021土方工程合同范本》由工程合同网发布,主要内容:土方工程是冶金业的术语 是包括土的开挖，运输和填筑等施工过程，有时还要进行排水，降水和土壁支撑等准...
- 04-27承包养护绿化合同范本
《承包养护绿化合同范本》由工程合同网发布,主要内容:绿化可以增加大气中的氧含量，净化空气，提高空气质量。在绿树环绕，芳草青青的地方，我们会觉得空气特别清新...
