最新工程施工合同范本(5)
- 发布时间：2021-04-27 00:29:24 浏览： 次
第十二条 附则
其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
合同附件：(1)工程项目一览表(附表一);(2)全部施工图纸;(3)施工图预算;(4)发包方负责供应材料、设备一览表(附表二)：(5)国家(或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、计划任务书等__份文件。上述附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。
本合同正本__份，其中发包方执__份，承包方执__份，副本__份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
发包方(盖章)： 承包方(盖章)： 鉴(公)证意见
地址： 地址： 经办人
法定代表人(签名)： 法定代表人(签名)： 鉴(公)证机关(章)
委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
电话： 电话：
电挂： 电挂：
邮政编码： 邮政编码：
签约日期： 年 月 日
签约地点：_____
年 月 日
有效期限 至
年 月 日
【工程施工合同注意事项】一、审查发包人与承包人履约情况
1、对发包方主要应了解两方面内容：
①主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准是否列入投资计划规划、设计是否得到批准是否进行了招标等。
②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
2、对承包方主要了解的内容有：
①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况
承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标，应认真分析和判断。
二、履约管理之工期
(一)工期和施工进度
1、实际开工日期的认定
①承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;
②承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;
③若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。
2、竣工日期的认定
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法：
①双方确认的日期为竣工日期;
②建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送);
③承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
④未经过竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
(二)几种影响工期的因素
1、施工许可证：
①如未取得且未施工，以取得施工许可证之日作为开工日期;
②但如未取得且已经施工，则一般以施工开始日为开工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且导致停工或缓慢施工，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。
3、设计变更
①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。
4、图纸延误
①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
标签： 最新工程施工合同范本 工程合同
《最新工程施工合同范本.docx》
- 上一篇： 最新建筑工程施工合同范本
- 下一篇： 建筑工程设计合同
- 热门专题
- 相关内容
- 01-02最新工程施工合同范本(建设工程施工合同范本大全)
最新工程施工合同范本1 工程施工合同 甲方：华能河南分公司 乙方：河南省鑫河建设有限公司 华能河南分公司渑池县凤凰山风电场项目，根据《中华人民共和国经济法合同法》结合被工程具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着...
- 04-27工程合同书格式范文
《工程合同书格式范文》由工程合同网发布,主要内容:依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事...
- 04-27工程中介合同
《工程中介合同》由工程合同网发布,主要内容:工程中介合同的标准格式是怎样的呢，下面是由范文网整理的工程中介合同，欢迎阅读。...
- 04-27建筑工程合同模板
《建筑工程合同模板》由工程合同网发布,主要内容:按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的...
- 04-27河道清淤合同
《河道清淤合同》由工程合同网发布,主要内容:下面是范文网小编为大家整理的河道清淤合同，欢迎大家阅读。更多相关内容请关注范文网合同范本栏目。...
- 04-27工程勘察合同范本
《2021工程勘察合同范本》由工程合同网发布,主要内容:根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深...
- 04-27房屋建筑合同模板
《房屋建筑合同模板》由工程合同网发布,主要内容:甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，...
- 04-27建筑合同范本精选
《建筑合同范本精选》由工程合同网发布,主要内容:甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。...
- 04-27土方工程合同范本
《2021土方工程合同范本》由工程合同网发布,主要内容:土方工程是冶金业的术语 是包括土的开挖，运输和填筑等施工过程，有时还要进行排水，降水和土壁支撑等准...
- 04-27承包养护绿化合同范本
《承包养护绿化合同范本》由工程合同网发布,主要内容:绿化可以增加大气中的氧含量，净化空气，提高空气质量。在绿树环绕，芳草青青的地方，我们会觉得空气特别清新...
