建筑工程施工合同范本精选(9)
- 发布时间：2021-04-25 18:04:31 浏览： 次
发生暂停施工事件时，乙方应服从甲方安排，将暂停施工发生的人员、设备尽可能协调分流到其它施工工作面施工，减少因暂停施工发生的施工人员、设备的窝工。
本工程对业主原因、甲方原因引起的暂停施工，均不予补偿。
23、违约责任
23.1 甲方违约责任
23.1.1 若由于甲方原因，未按照本合同约定的条件和期限付款，承担延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承担任何责任，乙方应予充分理解。
23.1.2 由于甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担乙方直接经济损失的赔偿责任。
23.1.3 双方约定的甲方的其他违约责任 。
23.2 乙方违约责任
23.2.1 乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、安全等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的，每发生一起承担违约金 元至 元。
23.2.2 乙方不得转包本合同范围内工程或施工工序。否则，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方还应承担违约金 元及由此造成甲方的全部损失。
23.2.3 由于乙方原因不能继续履行合同，经甲、乙双方协商同意可以解除合同，但乙方应承担违约金 元及甲方由此发生的全部损失。甲方根据乙方履行情况推断出乙方无力继续履行本合同的，经甲方发出限期整改通知书后 天内仍未提供确保合同履行的措施、方案的，甲方有权解除合同，同时乙方还应承担违约金 元及由此造成甲方的全部损失。
23.2.4 由于乙方原因造成工期逾期的，乙方应按逾期天数以 元/天向甲方计付违约金，并承担由此造成的甲方经济损失。
23.2.5 乙方在施工中发生并被甲方认为有重大偷工减料行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应承担违约金 元，并承担由此造成的损失;工程质量达不到合同约定的质量标准的，乙方应承担返修及赔偿损失责任;当乙方质保金不足以充抵的，以履约保证金充抵。造成工期逾期的，按23.2.4条执行。
23.2.6 如发生乙方拖欠雇员工资，乙方同意甲方从其工资保证金或工程款中扣除直接支付给乙方雇员，同时乙方应承担违约金 元。
23.2.7 如乙方煽动所使用的农民工闹事或因乙方拖欠农民工工资导致聚众闹事时，均属乙方违约，甲方有权书面通知乙方解除合同，乙方承担由此增加费用和工期延误责任，乙方履约保证金和工资保证金不予退还。
23.2.8 双方约定的乙方的其他违约责任： 。
23.3违约金总额限制
本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额(完工结算总额)的 %。
24、不可抗力及免责条款
24.1不可抗力
不可抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免，直接影响本合同履行的外部力量。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力结束后 天内，乙方应向甲方提交损失情况和费用的正式报告和有关资料。
24.2免责条款
若业主未能按时支付甲方工程款，乙方应充分理解，不能因业主原因造成甲方未能按期支付而视甲方违约。
25、争议与仲裁
25.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决;协商不果时：□提请北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。□向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。
25.2合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应承担因此造成甲方的损失。
标签： 建筑工程施工合同范本精选 购房合同
《建筑工程施工合同范本精选.docx》
- 上一篇： 二手房交易合同模板
- 下一篇： 安置房买卖合同范本(标准版)
- 热门专题
- 相关内容
- 01-07购房合同(购房合同模板)
购房合同1 购房合同 卖方（以下简称甲方）：________身份证号码：_________ 买方（以下简称乙方）：________身份证号码：_________ 担保方（以下简称丙方）：________身份证号码：_________ 本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人...
- 04-27购房合同格式范本
《购房合同格式范本》由购房合同网发布,主要内容:购房合同是我们购买房屋时需要用到的，那么如何制定一份完整的购房合同呢下面是范文网小编收集整理的购房合...
- 04-27商品房买卖合同范文格式
《商品房买卖合同范文格式2021》由购房合同网发布,主要内容:商品房买卖合同是怎样的对此，范文网为您提供“商品房买卖合同范文格式”，希望能给您提供帮...
- 04-27委托代理购房合同
《委托代理购房合同》由购房合同网发布,主要内容:当委托人需要购房却没有时间时，可以寻找合适的受托人以委托人名义与第三者进行交易，并由委托人直接承担相应的法...
- 04-27新房购房合同电子版4篇
《新房购房合同电子版4篇》由购房合同网发布,主要内容:购房的当然需要双方签订好合同，这很重要，也是对双方一个很不错的保障，来了解一下吧。下面是由范文网...
- 04-27自建房屋购房合同范本
《自建房屋购房合同范本》由购房合同网发布,主要内容:我们在签订购房合同时，应该注意房屋的产权情况，下面是范文网小编为您整理的“自建房屋购房合同范本”，...
- 04-27建筑工程施工合同范本精选
《建筑工程施工合同范本精选》由购房合同网发布,关于《建筑工程施工合同范本精选》更多的资讯和后续报道请访问liuxue86.com...
- 04-27重庆市商品房产购销合同范本
《重庆市商品房产购销合同范本》由购房合同网发布,主要内容:三、付款办法：预购房屋按房屋暂定价先付购房款_________%，计人民币_________元，...
- 04-27商品房产购销合同
《商品房产购销合同》由购房合同网发布,主要内容:商品房购销合同也叫商品房买卖合同，是指房地产开发企业将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于...
- 04-26二手房买卖购房合同范本
《二手房买卖购房合同范本》由购房合同网发布,主要内容:在二手房交易过程中，了解购房合同条款内容也很重要，一起来看看范文网小编为大家整理的：二手房买卖购...
