安置房购房合同模板简单(2)
- 发布时间：2021-04-25 17:56:15 浏览： 次
第三条 甲方交房时间及过渡费
甲方于_________年_______月______日完成交房，房屋交付使用时将房产及其附带钥匙全部交付给乙方。根据《____________房屋征迁补偿办法》，过渡期自被征收人搬迁腾空房屋之日起计算，过渡期为24个月，过渡费为________万元/年，共计____万元。如遇特殊情况顺延过渡期限，按照原标准支付临时过渡费。
第四条 甲乙双方违约责任
1、在签订产权置换协议，补完差价后，甲方如未按本协议规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按协议第三条向甲方追究延期过渡费。
2、如甲方故意隐瞒此房屋的基本情况和质量问题，影响乙方的居住及使用时，乙方有权要求退房，一切损失由甲方承担。
3、如乙方在规定时间内未结算清产权置换所补差价，甲方有权延期交付房屋，直至乙方付清全部款项。乙方拒不支付的，甲方可单方终止协议。
第五条 发生争议的解决方式
双方本着友好协商，公平合理的原则签订本协议，签订本协议后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔安置房购房协议书合同范本。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意按以下方式解决纠纷。任何一方均可向有管辖权的人民提起诉讼。
第六条 本房屋及附属房屋面积为设计面积，总价款以套计价，以后不因房屋实测面积与现在暂估面积的差异而变动总价任何一方不得以任何理由、任何方式要求增加或者减少双方约定的房屋总价款。
第七条 在签订协议、补完差价、双方完成交房后，乙方未取得房产证、土地证、及相关证件之前，该房屋所有权归乙方所有。
第八条 如乙方需要办理此房各种独立证件，所发生费用由乙方承担，甲方只负责协助办理。
第九条 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，协议未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效益。
第十条 本协议一式____份，甲乙双各____份。
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________
_________年_______月______日_________年_______月______日
安置房购房合同模板简单【三】甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲乙双方就位于___________________________的一处房屋的买卖事项，根据我国物权法、土地管理法等相关法律规定，经充分、平等协商，自愿达成如下一致协议；
一、本合同双方当事人均为_____________________。
二、房屋情况：本合同项下的房屋位于___________________________房屋登记在 名下或宅地基使用权证登记在_________名下。
三、该交易房屋由甲方全额出资建造，使用的土地为__________________组集体土地，并征得其他村民和村集体同意，可以长期占有、使用。
四、在房屋交付给乙方前，甲方保证：
1、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利；
2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利；
3、如甲方违反本保证，须向乙方支付本合同全部购房价款_________%的违约金。
五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_______万元，该价格包括该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。
六、房款支付：自该合同双方签字之日起_________日，乙方一次性付清全部款项，并将该款项汇入甲方账号为 的账户；如未按期交付房款，乙方需每天额外向甲方支付房款总额 的违约金，如乙方在合同签订之日起 天仍未付清房款，甲方不经乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方违约责任的权利。
标签： 安置房购房合同模板简单 购房合同
《安置房购房合同模板简单.docx》
- 上一篇： 商品房与经济适用房买卖合同的区别
- 下一篇： 关于合资购房合同模板范本
- 热门专题
- 相关内容
- 01-07购房合同(购房合同模板)
购房合同1 购房合同 卖方（以下简称甲方）：________身份证号码：_________ 买方（以下简称乙方）：________身份证号码：_________ 担保方（以下简称丙方）：________身份证号码：_________ 本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人...
- 04-27购房合同格式范本
《购房合同格式范本》由购房合同网发布,主要内容:购房合同是我们购买房屋时需要用到的，那么如何制定一份完整的购房合同呢下面是范文网小编收集整理的购房合...
- 04-27商品房买卖合同范文格式
《商品房买卖合同范文格式2021》由购房合同网发布,主要内容:商品房买卖合同是怎样的对此，范文网为您提供“商品房买卖合同范文格式”，希望能给您提供帮...
- 04-27委托代理购房合同
《委托代理购房合同》由购房合同网发布,主要内容:当委托人需要购房却没有时间时，可以寻找合适的受托人以委托人名义与第三者进行交易，并由委托人直接承担相应的法...
- 04-27新房购房合同电子版4篇
《新房购房合同电子版4篇》由购房合同网发布,主要内容:购房的当然需要双方签订好合同，这很重要，也是对双方一个很不错的保障，来了解一下吧。下面是由范文网...
- 04-27自建房屋购房合同范本
《自建房屋购房合同范本》由购房合同网发布,主要内容:我们在签订购房合同时，应该注意房屋的产权情况，下面是范文网小编为您整理的“自建房屋购房合同范本”，...
- 04-27建筑工程施工合同范本精选
《建筑工程施工合同范本精选》由购房合同网发布,关于《建筑工程施工合同范本精选》更多的资讯和后续报道请访问liuxue86.com...
- 04-27重庆市商品房产购销合同范本
《重庆市商品房产购销合同范本》由购房合同网发布,主要内容:三、付款办法：预购房屋按房屋暂定价先付购房款_________%，计人民币_________元，...
- 04-27商品房产购销合同
《商品房产购销合同》由购房合同网发布,主要内容:商品房购销合同也叫商品房买卖合同，是指房地产开发企业将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于...
- 04-26二手房买卖购房合同范本
《二手房买卖购房合同范本》由购房合同网发布,主要内容:在二手房交易过程中，了解购房合同条款内容也很重要，一起来看看范文网小编为大家整理的：二手房买卖购...
