商品房买卖合同版本大全(15)
- 发布时间：2021-04-25 17:56:13 浏览： 次
(3)、按揭付款条款在签约时属于效力待定的条款，该条款生效的必备要件是银行同意向按揭购房人发放贷款，并与其签订《借款合同》，如属不可归责于当事人双方的事由银行拒绝为购房人提供按揭贷款的，则该条款对买卖双方不具备约束力，由此造成《商品房买卖合同》不能履行双方互不负违约责任，当事人双方可以请求解除《商品房买卖合同》，开发商应当将收受的购房款本金及其利息或者定金返还购房人。但如是因为买、卖双方作为或者不作为的行为导致银行按揭不能，则需要由责任人承担其相应的违约责任，如购房人不提供或提供虚假的申贷资料，开发商拒不承担银行要求的保证担保责任等。
(4)按揭付款方式后续法律问题
A、因商品房买卖合同被确认为无效或者被撤销、解除，致使按揭贷款的目的无法实现，买卖双方及银行均有权解除按揭贷款合同，开发商应将所收款项分别退还给购房人和银行;
B、开发商作为担保人为购房人按揭贷款提供保证担保的方式有两种：一是阶段性保证担保，即开发商提供保证担保的保证期间为按揭贷款合同签订之日起至购房人获得分户产权证并将其房屋所有权办理他项权利登记之日止;二是全程保证担保，即开发商在购房人向银行偿还全部贷款本息之前均需承担保证担保责任。按最高院司法解释的规定，购房人未按照按揭贷款合同的约定偿还贷款，但是已经取得房屋权属证书并与银行办理了商品房抵押登记手续，银行如起诉购房人要求偿还贷款本息或主张房屋优先受偿的，不应当追加开发商为共同被告，开发商提供全程担保的除外。如果银行起诉时买卖人与银行尚未完善抵押登记手续，则开发商无论是提供哪种方式的保证担保都会被列为共同被告。
开发商尽早为购房人办理分户权证的意义不仅是履行自身《商品房买卖合同》所约定的义务，还具备解除自身担保法律风险的功能和作用。从近年法院受理的案件类型分析，按揭购房人逾期付款违约纠纷已成为一类主要民事纠纷，即每个楼盘都存在着一定比例的按揭购房人逾期不归还银行贷款的风险隐患，开发商如不重视此类纠纷的预防和风险防范，将造成不必要的经济损失。
第七条 买受人逾期付款的违约责任。
买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第__________种方式处理：
1.按逾期时间，分别处理(不作累加)
(1)逾期在_____日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，合同继续履行;
(2)逾期超过_____日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2._________________________________________________。
【释义】 本条是对购房人逾期违约金责任进行约定的条款
本条款提示点：
1、逾期付款违约责任分析
逾期付款是买卖合同中的一种典型违约行为，逾期付款未达一定期间，构成根本违约。构成一般违约的，守约方有权要求违约方履行合同并支付一定的违约金;构成根本违约的，守约方除有权单方面解除合同外，还有权要求违约方支付承担由于终止合同所造成的相应经济损失。
基于一般违约与根本违约的理论依据，示范文本建立了两种相辅相成的违约责任救济方式。
2、如何设定一般违约与根本违约的合理期间
标签： 商品房买卖合同2021版本大全 购房合同
《商品房买卖合同版本大全.docx》
- 上一篇： 个人购房合同样本
- 下一篇： 城市商品房买卖合同范本
- 热门专题
- 相关内容
- 01-07购房合同(购房合同模板)
购房合同1 购房合同 卖方（以下简称甲方）：________身份证号码：_________ 买方（以下简称乙方）：________身份证号码：_________ 担保方（以下简称丙方）：________身份证号码：_________ 本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人...
- 04-27购房合同格式范本
《购房合同格式范本》由购房合同网发布,主要内容:购房合同是我们购买房屋时需要用到的，那么如何制定一份完整的购房合同呢下面是范文网小编收集整理的购房合...
- 04-27商品房买卖合同范文格式
《商品房买卖合同范文格式2021》由购房合同网发布,主要内容:商品房买卖合同是怎样的对此，范文网为您提供“商品房买卖合同范文格式”，希望能给您提供帮...
- 04-27委托代理购房合同
《委托代理购房合同》由购房合同网发布,主要内容:当委托人需要购房却没有时间时，可以寻找合适的受托人以委托人名义与第三者进行交易，并由委托人直接承担相应的法...
- 04-27新房购房合同电子版4篇
《新房购房合同电子版4篇》由购房合同网发布,主要内容:购房的当然需要双方签订好合同，这很重要，也是对双方一个很不错的保障，来了解一下吧。下面是由范文网...
- 04-27自建房屋购房合同范本
《自建房屋购房合同范本》由购房合同网发布,主要内容:我们在签订购房合同时，应该注意房屋的产权情况，下面是范文网小编为您整理的“自建房屋购房合同范本”，...
- 04-27建筑工程施工合同范本精选
《建筑工程施工合同范本精选》由购房合同网发布,关于《建筑工程施工合同范本精选》更多的资讯和后续报道请访问liuxue86.com...
- 04-27重庆市商品房产购销合同范本
《重庆市商品房产购销合同范本》由购房合同网发布,主要内容:三、付款办法：预购房屋按房屋暂定价先付购房款_________%，计人民币_________元，...
- 04-27商品房产购销合同
《商品房产购销合同》由购房合同网发布,主要内容:商品房购销合同也叫商品房买卖合同，是指房地产开发企业将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于...
- 04-26二手房买卖购房合同范本
《二手房买卖购房合同范本》由购房合同网发布,主要内容:在二手房交易过程中，了解购房合同条款内容也很重要，一起来看看范文网小编为大家整理的：二手房买卖购...
