酒店装修合同简单样本(12)
- 发布时间：2021-04-27 00:35:10 浏览： 次
12.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金____元。
第十三条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
（一）提交________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十四条具体规定
14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）________元（此费用不在工程价款内）。
14.2施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。
14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午____点___分至___点___分；下午___点___分至___点___分。
第十五条其他约定事项：_____________________________________________________________________________.
第十六条附则
16.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
16.2本合同签订后工程不得转包。
16.3本合同一式____份，双方各执____份，____________部门____份。
16.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人（签字）：________________承包人（盖章）：________________
法定代表人：________________委托代理人：_________________
鉴证意见：
鉴证机关（章）
经办人：
签订日期：_______________________
标签： 酒店装修合同简单样本 装修合同
《酒店装修合同简单样本.docx》
- 上一篇： 公司装修合同模板
- 下一篇： 室内装修合同简单样本
- 热门专题
- 相关内容
- 01-07装修合同(装修合同书)
装修合同1 装修合同共含7篇，由范文网的会员投稿推荐，小编希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。 第1篇：装修合同 猜你正在找装修合同的怎么写？那么就给你这篇范文参考。 甲方：_____________________________...
- 04-27个人房屋装修合同模板
《个人房屋装修合同模板》由装修合同网发布,主要内容:个人房屋装修合同模板怎么制定好些呢以下是范文网小编为您整理个人房屋装修合同模板,供您参考，希望对...
- 04-27房屋装修合同范本简单版
《房屋装修合同范本简单版》由装修合同网发布,主要内容:简单版的房屋装修合同如何来拟定呢。以下是范文网小编为您整理房屋装修合同范本简单版，供您参考，希望...
- 04-27个人房屋装修合同范本
《个人房屋装修合同范本》由装修合同网发布,主要内容:房屋装修合同是发包方与承包方签订的就发包方的房屋的装修事项而达成的协议。以下是范文网小编为大家精心...
- 04-27个人室内装修合同范本
《个人室内装修合同范本》由装修合同网发布,主要内容:店面的装修是为了加强审美效果，并提高其功能、经济价值和社会效益。一起来看看范文网小编为大家精心整理...
- 04-27学校六一文艺活动方案
《2021学校六一文艺活动方案》由装修合同网发布,主要内容:为了让全体学生过一个“快乐祥和、有趣有味、有文化有艺术”的“六一”国际儿童节，为了开展丰富多彩...
- 04-27仓库场地租赁合同范本
《仓库场地租赁合同范本》由装修合同网发布,主要内容:仓库场地是单位的重要场所，仓库场地租赁合同怎么写呢？下面是范文网的小编为大家收集整理的“仓库场地租...
- 04-27社区开展六一活动方案
《社区开展六一活动方案》由装修合同网发布,主要内容:为庆祝六一儿童节的到来，开展“庆六一儿童节”活动，既丰富了生活，又增进了孩子和家长之间的感情。范文...
- 04-27个人家庭装修合同范本
《个人家庭装修合同范本》由装修合同网发布,主要内容:随着国家安居工程的不断深入和发展，家庭装修企业队伍鱼目混珠，材料劣多伪杂等不良现象也日益增加。因此在签...
- 04-27室内装修标准合同范本
《室内装修标准合同范本》由装修合同网发布,主要内容:在进行室内装修时，需要和施工方签订合同，那么应该如何制定合同内容呢？范文网小编整理了“室内装修标准...
