宾馆装修合同模板(2)
- 发布时间：2021-04-27 00:33:40 浏览： 次
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
8.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第九条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准：___________________________________________.
施工过程中双方对工程质量发生争议，由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
(1)_________________________;
(2)_________________________;
(3)_________________________.
承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)
10.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)在工程款结清后，办理移交手续(详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)
10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后，填写工程保修单(见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单)
第十一条 工程款支付方式
11.1 双方约定按以下第____种方式支付工程款：
(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
工程进度过半指：________________________________________.
(2)其他支付方式：_______________________________________.
11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条 违约责任
12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金____元。
12.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
12.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金____元。
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 几项具体规定
14.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)
《宾馆装修合同模板.docx》
- 上一篇： 办公室装修合同范本精选
- 下一篇： 最新商铺装修合同范本
- 热门专题
- 相关内容
- 01-07装修合同(装修合同书)
装修合同1 装修合同共含7篇，由范文网的会员投稿推荐，小编希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。 第1篇：装修合同 猜你正在找装修合同的怎么写？那么就给你这篇范文参考。 甲方：_____________________________...
- 06-23宾馆装修合同模板
按照《中华人民共和国合同法》和国务院《建设工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订此施工合同。1、工程名称：xxx酒店改造工程2、工程内容：xxx酒店改造及检修3、承包范围：xxx两……...
- 06-23宾馆装修合同模板
按照《中华人民共和国合同法》和国务院《建设工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订此施工合同。1、工程名称：xxx酒店改造工程2、工程内容：xxx酒店改造及检修3、承包范围：xxx两……...
- 04-27个人房屋装修合同模板
《个人房屋装修合同模板》由装修合同网发布,主要内容:个人房屋装修合同模板怎么制定好些呢以下是范文网小编为您整理个人房屋装修合同模板,供您参考，希望对...
- 04-27房屋装修合同范本简单版
《房屋装修合同范本简单版》由装修合同网发布,主要内容:简单版的房屋装修合同如何来拟定呢。以下是范文网小编为您整理房屋装修合同范本简单版，供您参考，希望...
- 04-27个人房屋装修合同范本
《个人房屋装修合同范本》由装修合同网发布,主要内容:房屋装修合同是发包方与承包方签订的就发包方的房屋的装修事项而达成的协议。以下是范文网小编为大家精心...
- 04-27个人室内装修合同范本
《个人室内装修合同范本》由装修合同网发布,主要内容:店面的装修是为了加强审美效果，并提高其功能、经济价值和社会效益。一起来看看范文网小编为大家精心整理...
- 04-27仓库场地租赁合同范本
《仓库场地租赁合同范本》由装修合同网发布,主要内容:仓库场地是单位的重要场所，仓库场地租赁合同怎么写呢？下面是范文网的小编为大家收集整理的“仓库场地租...
- 04-27学校六一文艺活动方案
《2021学校六一文艺活动方案》由装修合同网发布,主要内容:为了让全体学生过一个“快乐祥和、有趣有味、有文化有艺术”的“六一”国际儿童节，为了开展丰富多彩...
- 04-27社区开展六一活动方案
《社区开展六一活动方案》由装修合同网发布,主要内容:为庆祝六一儿童节的到来，开展“庆六一儿童节”活动，既丰富了生活，又增进了孩子和家长之间的感情。范文...
