店铺装修合同书(3)
- 发布时间：2021-04-27 00:33:10 浏览： 次
7.3 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
7.4 由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。
第8条 工程质量及验收
8.1 双方约定本工程质量应达到国家质量评定_________标准(可选择优良或合格)。
8.2 优良工程等级增加的经济支出_________。
8.3 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
8.4 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
8.5 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
8.6 装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第9条 工程变更
9.1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
9.2 承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。
第10条 竣工结算
10.1 工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。
10.2 工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。
第11条 工程保修
11.1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
第12条 违约责任
12.1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________支付滞纳金。
12.2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
12.3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
12.4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
12.5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
12.6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
12.7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
12.8 双方约定其它违约责任：_________。
第13条 争议的解决方式
13.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交大连仲裁委员会仲裁;
(2)依法向工程所在地人民法院起诉。
第14条 不可抗力
14.1 双方关于不可抗力的约定：_________。
第15条 保险_________。
第16条 合同生效
16.1 合同生效日期：_________年_________月_________日
第17条 合同份数
17.1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________。
《店铺装修合同书.docx》
- 上一篇： 最新室内装修设计合同范本
- 下一篇： 酒店装修承包合同
- 热门专题
- 相关内容
- 01-07装修合同(装修合同书)
装修合同1 装修合同共含7篇，由范文网的会员投稿推荐，小编希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。 第1篇：装修合同 猜你正在找装修合同的怎么写？那么就给你这篇范文参考。 甲方：_____________________________...
- 04-27个人房屋装修合同模板
《个人房屋装修合同模板》由装修合同网发布,主要内容:个人房屋装修合同模板怎么制定好些呢以下是范文网小编为您整理个人房屋装修合同模板,供您参考，希望对...
- 04-27个人房屋装修合同范本
《个人房屋装修合同范本》由装修合同网发布,主要内容:房屋装修合同是发包方与承包方签订的就发包方的房屋的装修事项而达成的协议。以下是范文网小编为大家精心...
- 04-27房屋装修合同范本简单版
《房屋装修合同范本简单版》由装修合同网发布,主要内容:简单版的房屋装修合同如何来拟定呢。以下是范文网小编为您整理房屋装修合同范本简单版，供您参考，希望...
- 04-27个人室内装修合同范本
《个人室内装修合同范本》由装修合同网发布,主要内容:店面的装修是为了加强审美效果，并提高其功能、经济价值和社会效益。一起来看看范文网小编为大家精心整理...
- 04-27仓库场地租赁合同范本
《仓库场地租赁合同范本》由装修合同网发布,主要内容:仓库场地是单位的重要场所，仓库场地租赁合同怎么写呢？下面是范文网的小编为大家收集整理的“仓库场地租...
- 04-27学校六一文艺活动方案
《2021学校六一文艺活动方案》由装修合同网发布,主要内容:为了让全体学生过一个“快乐祥和、有趣有味、有文化有艺术”的“六一”国际儿童节，为了开展丰富多彩...
- 04-27社区开展六一活动方案
《社区开展六一活动方案》由装修合同网发布,主要内容:为庆祝六一儿童节的到来，开展“庆六一儿童节”活动，既丰富了生活，又增进了孩子和家长之间的感情。范文...
- 04-27室内装修标准合同范本
《室内装修标准合同范本》由装修合同网发布,主要内容:在进行室内装修时，需要和施工方签订合同，那么应该如何制定合同内容呢？范文网小编整理了“室内装修标准...
- 04-27个人家庭装修合同范本
《个人家庭装修合同范本》由装修合同网发布,主要内容:随着国家安居工程的不断深入和发展，家庭装修企业队伍鱼目混珠，材料劣多伪杂等不良现象也日益增加。因此在签...
