酒店装修合同样本(3)
- 发布时间：2021-04-27 00:32:36 浏览： 次
第七条;质量验收
1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人2021元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人2021元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负
5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
酒店装修合同样本(三)合同编号:______
发包人: 承包人:
住所: 住所:
委托代理人: 营业执照号:
电话: 法定代表人: 电话:
委托代理人: 电话:
本工程设计人: 电话:
施工队负责人: 电话:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程地点:___________________.
1.2 工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表.附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表).
1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式.
(1)承包人包工，包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);
(2)承包人包工，部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表.附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);
(3)承包人包工，发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表).
1.4 工程期限____天，开工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日.
《酒店装修合同样本.docx》
- 上一篇： 银行贷款装修合同样本
- 下一篇： 宾馆装修合同范本
- 热门专题
- 相关内容
- 01-07装修合同(装修合同书)
装修合同1 装修合同共含7篇，由范文网的会员投稿推荐，小编希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。 第1篇：装修合同 猜你正在找装修合同的怎么写？那么就给你这篇范文参考。 甲方：_____________________________...
- 06-23酒店装修合同样本
甲方(发包方)：乙方(承包方)：按照《中华人民共和国合同法》和国务院《建设工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方签订此装修合同。1.工程名称：2.工程内容：3.……...
- 04-27个人房屋装修合同模板
《个人房屋装修合同模板》由装修合同网发布,主要内容:个人房屋装修合同模板怎么制定好些呢以下是范文网小编为您整理个人房屋装修合同模板,供您参考，希望对...
- 04-27个人房屋装修合同范本
《个人房屋装修合同范本》由装修合同网发布,主要内容:房屋装修合同是发包方与承包方签订的就发包方的房屋的装修事项而达成的协议。以下是范文网小编为大家精心...
- 04-27房屋装修合同范本简单版
《房屋装修合同范本简单版》由装修合同网发布,主要内容:简单版的房屋装修合同如何来拟定呢。以下是范文网小编为您整理房屋装修合同范本简单版，供您参考，希望...
- 04-27个人室内装修合同范本
《个人室内装修合同范本》由装修合同网发布,主要内容:店面的装修是为了加强审美效果，并提高其功能、经济价值和社会效益。一起来看看范文网小编为大家精心整理...
- 04-27仓库场地租赁合同范本
《仓库场地租赁合同范本》由装修合同网发布,主要内容:仓库场地是单位的重要场所，仓库场地租赁合同怎么写呢？下面是范文网的小编为大家收集整理的“仓库场地租...
- 04-27学校六一文艺活动方案
《2021学校六一文艺活动方案》由装修合同网发布,主要内容:为了让全体学生过一个“快乐祥和、有趣有味、有文化有艺术”的“六一”国际儿童节，为了开展丰富多彩...
- 04-27社区开展六一活动方案
《社区开展六一活动方案》由装修合同网发布,主要内容:为庆祝六一儿童节的到来，开展“庆六一儿童节”活动，既丰富了生活，又增进了孩子和家长之间的感情。范文...
- 04-27室内装修标准合同范本
《室内装修标准合同范本》由装修合同网发布,主要内容:在进行室内装修时，需要和施工方签订合同，那么应该如何制定合同内容呢？范文网小编整理了“室内装修标准...
