室内装修施工合同范本(2)
- 发布时间：2021-04-27 00:31:09 浏览： 次
第九条 工程验收和保修
9.1 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内参加验收，验收合格后，
填写工程竣工单。办理移交手续并填写工程保修单。
9.2 未竣工验收，发包人自行入住视作验收合格。
9.3 本工程自验收合格双方签字之日起水电隐蔽工程保修期为5年，其他相关工程保修期为2年。(自备材料，自备成品除外)
第十条 工程款支付方式
10.1 合同生效后，双方约定，发包人按以下方式直接向承包人支付工程款：
第一次： 年 月 日(合同签订当日)，支付金额(合同总价的35%)：________________元。 第二次： 年 月 日(木工进场时)，支付金额(合同总价的35%)：________________元。 第三次： 年 月 日(油漆工进场时)，支付金额(合同总价的25%)：________________元。 第四次：安装工程开始时，支付金额(合同总价的5%)：________________元。
10.2 工程安装前，承包人应向发包人提供工程决算书。发包人在接到决算书后日内如未有异议，即视为同意，同时发包人应向承包人结清工程尾款，利于安装工程展开。
第十一条 违约责任
11.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
11.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
11.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由负责方赔偿对方相应经济损失。
11.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向承包人支付违约金3天，承包人有权采取停工措施。
11.5 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向发包人支付违约金元。
第十二条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议的解决方式：_________
12.1 由当事人双方协商解决
12.2 由有关部门调解
12.3 协商或调解不成的，按下列第______种方式解决。
(1) 提交_________________仲裁委员会仲裁。
(2) 依法向人民法院提起诉讼。
第十三条 几项具体规定
13.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到小区内指定地点。
(如小区内无指定地点，垃圾须运至小区外，则属于二次清运，二次清运费由发包人承担) 13.2 施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供外
屋新锁，由承包人当场负责安装交付使用。
13.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分下午______点______分至______点______分
第十四条 其他约定事项：__________________________________________________________。 第十五条 附 则
15.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
15.2 本工程施工图及预算书作为本合同附件，发包方认可签字生效，具同等法律效力。
15.3 本合同签订后工程不得转包。
15.4 本合同一式______份，双方各执______份。
发包人(签字)： 承包人(盖章)：
法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日
室内装修施工合同范本(二)发包方(甲方)
承包方(乙方)
室内装饰装修施工合同
合同编号：
委托方(甲方)： 证件号码： 联系方式：
标签： 室内装修施工合同范本 装修合同
《室内装修施工合同范本.docx》
- 热门专题
- 相关内容
- 01-07装修合同(装修合同书)
装修合同1 装修合同共含7篇，由范文网的会员投稿推荐，小编希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。 第1篇：装修合同 猜你正在找装修合同的怎么写？那么就给你这篇范文参考。 甲方：_____________________________...
- 01-03室内装修施工合同范本(装饰装修施工合同范本)
室内装修施工合同范本1 第1篇：有关室内装修设计的实习报告 有关室内装修设计的实习报告 一段辛苦的实习生活已经告一段落了，相信大家这段时间来的收获肯定不少吧，感觉我们很有必要对自己的实习生活做一下总结。在写之前，...
- 06-23室内装修施工合同范本
发包方（以下简称甲方）：_________委托代理人（姓名）：_________单位：_________住所地址：_________联系电话：_________手机号：_________……...
- 04-27个人房屋装修合同模板
《个人房屋装修合同模板》由装修合同网发布,主要内容:个人房屋装修合同模板怎么制定好些呢以下是范文网小编为您整理个人房屋装修合同模板,供您参考，希望对...
- 04-27房屋装修合同范本简单版
《房屋装修合同范本简单版》由装修合同网发布,主要内容:简单版的房屋装修合同如何来拟定呢。以下是范文网小编为您整理房屋装修合同范本简单版，供您参考，希望...
- 04-27个人房屋装修合同范本
《个人房屋装修合同范本》由装修合同网发布,主要内容:房屋装修合同是发包方与承包方签订的就发包方的房屋的装修事项而达成的协议。以下是范文网小编为大家精心...
- 04-27个人室内装修合同范本
《个人室内装修合同范本》由装修合同网发布,主要内容:店面的装修是为了加强审美效果，并提高其功能、经济价值和社会效益。一起来看看范文网小编为大家精心整理...
- 04-27仓库场地租赁合同范本
《仓库场地租赁合同范本》由装修合同网发布,主要内容:仓库场地是单位的重要场所，仓库场地租赁合同怎么写呢？下面是范文网的小编为大家收集整理的“仓库场地租...
- 04-27学校六一文艺活动方案
《2021学校六一文艺活动方案》由装修合同网发布,主要内容:为了让全体学生过一个“快乐祥和、有趣有味、有文化有艺术”的“六一”国际儿童节，为了开展丰富多彩...
- 04-27社区开展六一活动方案
《社区开展六一活动方案》由装修合同网发布,主要内容:为庆祝六一儿童节的到来，开展“庆六一儿童节”活动，既丰富了生活，又增进了孩子和家长之间的感情。范文...
