施工合同范本模板(15)
- 发布时间：2021-04-27 00:30:35 浏览： 次
9.3双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。
第十条 违约责任
10.1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金;若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。
10.4由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。
10.5由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十一条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
1、提交________仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院提起诉讼。
第十二条 几项具体规定
12.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
12.2 施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。
12.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十三条附则
13.1本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。
13.2甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字(盖章)后生效，甲、乙双方各持一份。
13.4合同履行完后自动终止。
13.5本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。
13.6合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________
签订地点：_________ _________年____月____日
签订地点：_________
_________年____月____日
施工合同范本(五)甲方：______________________________________
乙方(施工责任方)：________________________
《施工合同范本模板.docx》
- 热门专题
- 相关内容
- 01-03施工合同(工程合同)
施工合同1 工程施工合同 甲方：华能河南分公司 乙方：河南省鑫河建设有限公司 华能河南分公司渑池县凤凰山风电场项目，根据《中华人民共和国经济法合同法》结合被工程具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保...
- 04-27农村施工合同格式
《2021农村施工合同格式》由施工合同网发布,主要内容:经双方协商，甲方将xxxxxxx的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。...
- 04-27工程施工合同协议书模板
《工程施工合同协议书模板》由施工合同网发布,主要内容:在建筑施工的过程中，我们会通过工程施工合同来明确双方的责任和义务，从而让施工工作能够顺利进行。下面是...
- 04-27工程施工合同协议书模板
《工程施工合同协议书模板》由施工合同网发布,主要内容:在建筑施工的过程中，我们会通过工程施工合同来明确双方的责任和义务，从而让施工工作能够顺利进行。下面是...
- 04-27路施工合同
《路施工合同》由施工合同网发布,主要内容:下面是范文网小编为大家搜集整理的三篇路施工合同，希望能够帮到大家!更多路施工合同请关注范文网合同范本栏目...
- 04-27公装合同范本
《2021公装合同范本》由施工合同网发布,主要内容:依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平...
- 04-27公装合同
《公装合同》由施工合同网发布,主要内容:依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就...
- 04-27农村施工合同格式
《2021农村施工合同格式》由施工合同网发布,主要内容:经双方协商，甲方将xxxxxxx的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。...
- 04-27水电安装合同模板
《水电安装合同模板》由施工合同网发布,主要内容:甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。...
- 04-27施工安全协议书范本
《施工安全协议书范本》由施工合同网发布,主要内容:协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书...
