简易施工合同(4)
- 发布时间：2021-04-27 00:30:15 浏览： 次
所属区域：____________________________________________
噪声标准：白天________db（A）；晚上________db（A）。
注：1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。
2.根据GB2021-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处（例如窗外1米处）。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施
采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
五、完成期限
在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。
六、施工条件及协作事项
________________________________________。
七、工程费用及支付办法
总工程费用为：________________
付款方式：合同签定时交付定金________；主材料进场后付________；工程完工后________天内付清余款。
八、其它
1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。
2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。
3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。
委托方（甲方）：________________
承接方（乙方）：________________
签订时间：______年______月____日
简易施工合同5甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：
地点：
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、 付款方式
六、总工期要求 个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
《简易施工合同.docx》
- 上一篇： 厂房维修施工合同范本
- 下一篇： 弱电智能化施工合同范本
- 热门专题
- 相关内容
- 01-03简易施工合同(施工合同范本)
简易施工合同1 简易合同共含9篇，由范文网的会员投稿推荐，小编希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。 第1篇：简易合同 简易合同怎么写？以下是我们给你的范文格式参考。 贷款方：_____________ 借款方：_________...
- 01-03施工合同(工程合同)
施工合同1 工程施工合同 甲方：华能河南分公司 乙方：河南省鑫河建设有限公司 华能河南分公司渑池县凤凰山风电场项目，根据《中华人民共和国经济法合同法》结合被工程具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保...
- 04-27农村施工合同格式
《2021农村施工合同格式》由施工合同网发布,主要内容:经双方协商，甲方将xxxxxxx的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。...
- 04-27工程施工合同协议书模板
《工程施工合同协议书模板》由施工合同网发布,主要内容:在建筑施工的过程中，我们会通过工程施工合同来明确双方的责任和义务，从而让施工工作能够顺利进行。下面是...
- 04-27工程施工合同协议书模板
《工程施工合同协议书模板》由施工合同网发布,主要内容:在建筑施工的过程中，我们会通过工程施工合同来明确双方的责任和义务，从而让施工工作能够顺利进行。下面是...
- 04-27路施工合同
《路施工合同》由施工合同网发布,主要内容:下面是范文网小编为大家搜集整理的三篇路施工合同，希望能够帮到大家!更多路施工合同请关注范文网合同范本栏目...
- 04-27公装合同范本
《2021公装合同范本》由施工合同网发布,主要内容:依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平...
- 04-27公装合同
《公装合同》由施工合同网发布,主要内容:依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就...
- 04-27农村施工合同格式
《2021农村施工合同格式》由施工合同网发布,主要内容:经双方协商，甲方将xxxxxxx的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。...
- 04-27水电安装合同模板
《水电安装合同模板》由施工合同网发布,主要内容:甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。...
