智能化工程招标书(12)
- 发布时间：2021-04-27 00:30:02 浏览： 次
2)因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准;
3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
4)承包人不按工期竣工的,每逾期一日,按未竣工工程造价的万分之一支付违约金,但违约金额总金额不超过本合同总金额。
30.3 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
31.索赔
31.1 当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。
31.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:
1)索赔事件发生后7天内,向工程师发出索赔意向通知;
2)发出索赔意向通知后7天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于3天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;
4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后3天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后7天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与31.2.3、31.2.4规定相同。
31.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按上述31.2款确定的时限向承包人提出索赔。
32.争议
32.1 发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方约定向_________仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。
32.2 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续:
1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
2)调解要求停止施工,且为双方接受;
3)仲裁机构要求停止施工;
4)法院要求停止施工。
第十三部分 合同解除、生效与终止
33.合同解除
33.1 发包人承包人协商一致,可以解除合同。
33.2 发包人不按合同的约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,停止施工超过7天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。
33.3 有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同:
1)因不可抗力致使合同无法履行;
2)因一方违约致使合同无法履行。
33.4 一方依据本条33.1、33.2、33.3款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同关于争议的约定处理。
33.5 合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
33.6 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
34.合同生效与终止
34.1 本合同双方签字盖章后生效。
34.2 除第十一部分第29款外,发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕后,本合同即告终止。
《智能化工程招标书.docx》
- 上一篇： 园林工程施工合同
- 下一篇： 广州市建设工程施工合同
- 热门专题
- 相关内容
- 04-27智能化工程招标书
《智能化工程招标书》由招标书网发布,主要内容:下面是范文网小编精心搜集的三篇智能化工程招标书，希望大家喜欢！...
- 04-27婚宴预定合同
《婚宴预定合同》由招标书网发布,主要内容:婚宴需要提前预定，提前安排，下面是由范文网整理的婚宴预定合同，欢迎阅读，更多关于婚宴预定合同的内容，尽在合同...
- 04-27招标书特点
《招标书特点》由招标书网发布,主要内容:招标书也称为招标通知、招标公告、招标启事，是一种告知性文件。它一般通过大众传媒公开，因此也称招标广告，具有广告性。...
- 04-27旅游招标书
《旅游招标书》由招标书网发布,主要内容:旅游招标书怎么写呢下面是范文网为您带来的“旅游招标书”希望能给您带来帮助! 更多旅游招标书请关注范文网合...
- 04-27装修工程招标书范本
《2021装修工程招标书范本》由招标书网发布,主要内容:②保证在施工过程中对于设计变更(不论是建设单位提出或设计单位考虑的原因)，以及在施工过程中所发生的...
- 04-27安装工程招标书
《2021安装工程招标书》由招标书网发布,主要内容:本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。...
- 04-27设计招标书范本
《设计招标书范本》由招标书网发布,主要内容:采取邀请设计单位的方式参加方案设计，自愿接受邀请的设计单位须交保证金2021元，并按规定的时间到现场踏勘。...
- 04-27电视台广告招标书范本
《电视台广告招标书范本》由招标书网发布,主要内容:合同期间，广告经营代理人必须依法经营电台提供的广告时段，广告内容、形式不得违背《广告法》和其它相关法律、...
- 04-27货运招标书范本精选
《货运招标书范本精选》由招标书网发布,主要内容:投标方对招标文件如有疑点要求澄清，在获取招标文件后用书面、传真形式通知招标机构。下面是范文网编辑整理的...
- 04-27广告招标书
《2021广告招标书》由招标书网发布,主要内容:广告招标书怎么写比较好下面是范文网编辑整理的2021广告招标书，欢迎参考!...
