建筑工程分包合同范本
- 发布时间：2021-04-27 00:29:57 浏览： 次
总包方(甲方)：____________________________
地址：____________电话____________代表人：____________
分包方(乙方)：____________________________
地址：____________电话____________代表人：____________
依照《中华人民共和国法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称：________________
二、工程地点：________________
三、分包工程范围及工程量(附预算书)
四、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
第二条工程结算
第三条工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第五条生活管理
一、乙方工人进场后，食宿问题由乙方自理。
第六条分包工程人工费单价
第七条材料管理
活完料净，保持现场整洁。
第八条施工机具
一、大型工具由乙方负责。
二、手工操作工具，由乙方负责。
第九条现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作。
三、分包人员要保持相对稳定。
第十条违约责任
一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
第十一条附则
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第()项解决：(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，(2)向人民法院起诉。
二、本合同一式__份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送____备案。
三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
四、双方商定的其他条款：
1..略
2..略
第十二条合同附件及有效期
一、合同附件：
1.工程预算书;
2.略
二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位：__________
代表人：________
标签： 建筑工程分包合同范本 工程合同
《建筑工程分包合同范本.docx》
- 热门专题
- 相关内容
- 04-27工程合同书格式范文
《工程合同书格式范文》由工程合同网发布,主要内容:依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事...
- 04-27工程中介合同
《工程中介合同》由工程合同网发布,主要内容:工程中介合同的标准格式是怎样的呢，下面是由范文网整理的工程中介合同，欢迎阅读。...
- 04-27建筑工程合同模板
《建筑工程合同模板》由工程合同网发布,主要内容:按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的...
- 04-27河道清淤合同
《河道清淤合同》由工程合同网发布,主要内容:下面是范文网小编为大家整理的河道清淤合同，欢迎大家阅读。更多相关内容请关注范文网合同范本栏目。...
- 04-27工程勘察合同范本
《2021工程勘察合同范本》由工程合同网发布,主要内容:根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深...
- 04-27建筑合同范本精选
《建筑合同范本精选》由工程合同网发布,主要内容:甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。...
- 04-27房屋建筑合同模板
《房屋建筑合同模板》由工程合同网发布,主要内容:甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，...
- 04-27土方工程合同范本
《2021土方工程合同范本》由工程合同网发布,主要内容:土方工程是冶金业的术语 是包括土的开挖，运输和填筑等施工过程，有时还要进行排水，降水和土壁支撑等准...
- 04-27承包养护绿化合同范本
《承包养护绿化合同范本》由工程合同网发布,主要内容:绿化可以增加大气中的氧含量，净化空气，提高空气质量。在绿树环绕，芳草青青的地方，我们会觉得空气特别清新...
- 04-27消防工程改造合同
《消防工程改造合同》由工程合同网发布,主要内容:消防工程在建筑物预防火灾和减少火灾危害方面发挥关键作用。那么消防工程改造合同应该怎么写呢以下是范文网...
