建筑工程合同范本(5)
- 发布时间：2021-04-27 00:28:38 浏览： 次
3. 乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。
4. 工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料，同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。
5. 乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省2021定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款第二条)，由乙方承担全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必须改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视具体事项给予经济处罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。
6. 存在工程分包的，乙方必须以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。
7. 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。
八.违约责任
1. 因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。
2. 因甲方原因造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。
3. 乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。
4. 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。
5. 乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。
九. 双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。
十. 此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币，待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金，且甲方不支付任何利息。(本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内，此意向书作废)甲方承诺乙方工程最晚在2021年6月15日前开工，如果不开工甲方无条件退还乙方保证金(人民币：贰佰万元整)，如果保证金未能在进场15日内(即6月30日)退还，则由归还，且需按保证金日千分之五计息给乙方，计息起使日期由7月1日开始。
十一 本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。
十二. 未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。
十三. 本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
标签： 2021建筑工程合同范本 工程合同
《建筑工程合同范本.docx》
- 上一篇： 工程承包合同书范本
- 下一篇： 标准建筑工程施工合同范本
- 热门专题
- 相关内容
- 04-27工程合同书格式范文
《工程合同书格式范文》由工程合同网发布,主要内容:依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事...
- 04-27工程中介合同
《工程中介合同》由工程合同网发布,主要内容:工程中介合同的标准格式是怎样的呢，下面是由范文网整理的工程中介合同，欢迎阅读。...
- 04-27建筑工程合同模板
《建筑工程合同模板》由工程合同网发布,主要内容:按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的...
- 04-27工程勘察合同范本
《2021工程勘察合同范本》由工程合同网发布,主要内容:根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深...
- 04-27河道清淤合同
《河道清淤合同》由工程合同网发布,主要内容:下面是范文网小编为大家整理的河道清淤合同，欢迎大家阅读。更多相关内容请关注范文网合同范本栏目。...
- 04-27房屋建筑合同模板
《房屋建筑合同模板》由工程合同网发布,主要内容:甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，...
- 04-27建筑合同范本精选
《建筑合同范本精选》由工程合同网发布,主要内容:甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。...
- 04-27土方工程合同范本
《2021土方工程合同范本》由工程合同网发布,主要内容:土方工程是冶金业的术语 是包括土的开挖，运输和填筑等施工过程，有时还要进行排水，降水和土壁支撑等准...
- 04-27消防工程改造合同
《消防工程改造合同》由工程合同网发布,主要内容:消防工程在建筑物预防火灾和减少火灾危害方面发挥关键作用。那么消防工程改造合同应该怎么写呢以下是范文网...
- 04-27承包养护绿化合同范本
《承包养护绿化合同范本》由工程合同网发布,主要内容:绿化可以增加大气中的氧含量，净化空气，提高空气质量。在绿树环绕，芳草青青的地方，我们会觉得空气特别清新...
