工程装修合同样本(2)
- 发布时间：2021-04-27 00:27:58 浏览： 次
7.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
7.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第八条 工程款支付方式
8.1 双方约定按以下第 种方式支付工程款：
(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
支付方式 支付时间 支付金额
第一次 开工前三日 支付 元
第二次 工程进度过半 支付 元
第三次 双方验收合格 支付 元
工程进度过半指:_________________________________________
(2)其他支付方式:________________________________________
8.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。
8.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
8.4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 月
第九条 违约责任
9.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
9.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
9.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。
9.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
9.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。
第十条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条 附则
11.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
11.2 本合同签订后工程不得转包。
11.3 本合同一式_______份，双方各执________份,_________部门___________份。
11.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人:____________(签字) 承包人:_______________(签章)
法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________
委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________
________年_____月_____日
工程装修合同样本2发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程量： 以合同预算表为准，发生工程量变更的以实际工程量为准。
4、承包方式按以下第 项执行
(1) 包工包料 (2)包工不包料 (3)包工;部分包料(4)包料;部分包工
第二条 工期
1、开工日期： 年 月 日
《工程装修合同样本.docx》
- 上一篇： 建设工程设计合同协议书
- 下一篇： 工程借款协议书
- 热门专题
- 相关内容
- 04-27工程合同书格式范文
《工程合同书格式范文》由工程合同网发布,主要内容:依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事...
- 04-27工程中介合同
《工程中介合同》由工程合同网发布,主要内容:工程中介合同的标准格式是怎样的呢，下面是由范文网整理的工程中介合同，欢迎阅读。...
- 04-27建筑工程合同模板
《建筑工程合同模板》由工程合同网发布,主要内容:按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的...
- 04-27工程勘察合同范本
《2021工程勘察合同范本》由工程合同网发布,主要内容:根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深...
- 04-27河道清淤合同
《河道清淤合同》由工程合同网发布,主要内容:下面是范文网小编为大家整理的河道清淤合同，欢迎大家阅读。更多相关内容请关注范文网合同范本栏目。...
- 04-27房屋建筑合同模板
《房屋建筑合同模板》由工程合同网发布,主要内容:甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，...
- 04-27建筑合同范本精选
《建筑合同范本精选》由工程合同网发布,主要内容:甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。...
- 04-27土方工程合同范本
《2021土方工程合同范本》由工程合同网发布,主要内容:土方工程是冶金业的术语 是包括土的开挖，运输和填筑等施工过程，有时还要进行排水，降水和土壁支撑等准...
- 04-27消防工程改造合同
《消防工程改造合同》由工程合同网发布,主要内容:消防工程在建筑物预防火灾和减少火灾危害方面发挥关键作用。那么消防工程改造合同应该怎么写呢以下是范文网...
- 04-27承包养护绿化合同范本
《承包养护绿化合同范本》由工程合同网发布,主要内容:绿化可以增加大气中的氧含量，净化空气，提高空气质量。在绿树环绕，芳草青青的地方，我们会觉得空气特别清新...
