建筑装饰工程施工合同书(15)
- 发布时间：2021-04-27 00:27:51 浏览： 次
8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第9条、奖励和违约责任
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。
9.3乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。
9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。
9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
9.7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
9.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第10条、争议或纠纷处理
10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第11条、其它约定
第12条、附则
12.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
12.2本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。
12.3本合同履行完成后自动终止。
12.4附件
(1)施工图纸或作法说明
(2)工程项目一览表
(3)工程预算书
(4)甲方提供货物清单
(5)会议纪要
(6)设计变更
(7)其他
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
单位地址： 单位地址：
电话： 电话：
传真： 传真：
邮码： 邮码：
开户银行： 开户银行：
户名： 户名：
帐号： 帐号：
年月日 年月日
附表一：XXX工程甲方供应材料设备一览表
建筑装饰工程施工合同书4发包方(甲方)： 承包方(乙方)：
按照 《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条 工程概况
1.1、工程名称：
1.2、工程地点：
1.3、承包范围：按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。
1.4、承包方式：包工包料(部份材料由甲方提供)
1.5、工期： 天。(按甲方通知进场施工当天计，即从 年 月 日 起计)
1.6、工程质量：按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级，。
1.7、合同工程价款(人民币大写)： (详见预算表)。
标签： 建筑装饰工程施工合同书 施工合同
《建筑装饰工程施工合同书.docx》
- 上一篇： 消防工程施工合同样本
- 下一篇： 网络工程招标书样本
- 热门专题
- 相关内容
- 01-03施工合同(工程合同)
施工合同1 工程施工合同 甲方：华能河南分公司 乙方：河南省鑫河建设有限公司 华能河南分公司渑池县凤凰山风电场项目，根据《中华人民共和国经济法合同法》结合被工程具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保...
- 04-27农村施工合同格式
《2021农村施工合同格式》由施工合同网发布,主要内容:经双方协商，甲方将xxxxxxx的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。...
- 04-27工程施工合同协议书模板
《工程施工合同协议书模板》由施工合同网发布,主要内容:在建筑施工的过程中，我们会通过工程施工合同来明确双方的责任和义务，从而让施工工作能够顺利进行。下面是...
- 04-27工程施工合同协议书模板
《工程施工合同协议书模板》由施工合同网发布,主要内容:在建筑施工的过程中，我们会通过工程施工合同来明确双方的责任和义务，从而让施工工作能够顺利进行。下面是...
- 04-27路施工合同
《路施工合同》由施工合同网发布,主要内容:下面是范文网小编为大家搜集整理的三篇路施工合同，希望能够帮到大家!更多路施工合同请关注范文网合同范本栏目...
- 04-27公装合同范本
《2021公装合同范本》由施工合同网发布,主要内容:依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平...
- 04-27农村施工合同格式
《2021农村施工合同格式》由施工合同网发布,主要内容:经双方协商，甲方将xxxxxxx的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。...
- 04-27公装合同
《公装合同》由施工合同网发布,主要内容:依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就...
- 04-27水电安装合同模板
《水电安装合同模板》由施工合同网发布,主要内容:甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。...
- 04-27施工安全协议书范本
《施工安全协议书范本》由施工合同网发布,主要内容:协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书...
