室内装饰设计合同范本(2)
- 发布时间：2021-04-27 00:25:48 浏览： 次
第十条 工程验收和保修
1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
（1）__________________；
（2）__________________；
（3）__________________.
承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。
2、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。
3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______月。验收合格签字后，填写工程保修单。
第十一条 工程款支付方式
1、双方约定按以下第______种方式支付工程款：
（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
工程进度过半指：__________________
（2）其他支付方式：______________.
2、工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
3、工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条 违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
4、发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金______元。
5、由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
6、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金______元。
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
（一）提交______仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 几项具体规定
1、因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）______元（此费用不在工程价款内）。
2、施工期间，发包人将外屋钥匙______把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁______把，由承包人当场负责安装交付使用。
3、施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分；下午______点______分至______点______分。
第十五条 其他约定事项
______________________________________________________.
第十六条 附则
1、本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式______份，双方各执______份，______部门______份。
4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人（签字）：__________________
承包人（盖章）：__________________
签订日期：______年______月______日
2021室内装饰设计合同范本（二）甲方：__________________
乙方：__________________
根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。
标签： 2021室内装饰设计合同范本 设计合同
《室内装饰设计合同范本.docx》
- 上一篇： 平面设计合同范本简单
- 下一篇： 建筑设计合同标准范本
- 热门专题
- 相关内容
- 12-31设计合同(工程设计合同范本)
设计合同1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规及其它规定，就嘉亿售楼处室内和室外装修设计事宜，与乙方在平等、互利...
- 04-27通信服务合同
《通信服务合同》由设计合同网发布,主要内容:通信服务飞速发展，下面是由范文网整理通信服务合同，欢迎阅读。...
- 04-27商业设计合同
《商业设计合同》由设计合同网发布,主要内容:至于设计版权问题，甲方在支付所有款项后，乙方必须为甲方出具设计证明文书，承认甲方拥有该项设计版权。...
- 04-27医院设计合同
《医院设计合同》由设计合同网发布,主要内容:下面是范文网为您带来的“医院设计合同”希望能给您带来帮助! 更多医院相关合同请关注范文合同范本栏目!...
- 04-27设计合作合同范本
《设计合作合同范本2021》由设计合同网发布,主要内容:(2)共同合作的项目作成后，工程部并负责与甲方协调和收款任务，以每平方米的单价为基础，分别为：...
- 04-27设计委托合同范本
《设计委托合同范本2021》由设计合同网发布,主要内容:3.绘制正式施工图包括：平面布置图、(客厅、餐厅、主卧)立面图、施工图。并建议其所需材料以及色彩等...
- 04-27广告设计合同范本
《广告设计合同范本2021》由设计合同网发布,主要内容:本合同项下的设计成果及样本的交付按以下进度进行，但最迟不得超过 年 月 日，交货地点在甲方所在地。...
- 04-27商业设计合同书范本
《商业设计合同书范本2021》由设计合同网发布,主要内容:依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司商业设计事项，双方经协商...
- 04-27最新室内设计委托合同书
《最新室内设计委托合同书》由设计合同网发布,主要内容:乙方于上述时间范围内，与甲方沟通协商后，乙方应配合甲方意见做必要之修改。甲方每次审核稿件时间须自接到...
- 04-27广告设计与制作合同书
《广告设计与制作合同书》由设计合同网发布,主要内容:依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订...
