工程承包合同范本简单版(7)
- 发布时间：2021-04-26 23:29:53 浏览： 次
九、现场代表
发包人现场代表______，承包人现场代表______，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金______万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第______种方式解决：
（一）提交______仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。
合同订立时间：______年______月______日
合同订立地点：___________________
本合同共______页
发包人：（盖章）________________
法定代表人/委托代理人：_________（签字）
承包人：_________________________（签字）
联系方式：_______________________
开户银行：_______________________
银行账号：_______________________
工程承包合同范本简单版（四）甲方：____________________
乙方：____________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就____________________（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：____________________
工程地点：____________________
第二条工程承包范围
_______________________________________________________
第三条工程工期
1、计划开工日期：______年______月______日，计划完工日期：______年______月______日，总日历天数______天；
2、主要节点工期：___________________________________
3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量务必到达_____________________
第五条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1、本合同；
2、本合同附件；
3、招投标文件；
4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。
第六条标准规范
本合同适用标准规范：____________________________
第七条甲方职责和义务
1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、礼貌施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3、根据工程状况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4、及时带给由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：
标签： 工程承包合同范本简单版 承包合同
《工程承包合同范本简单版.docx》
- 上一篇： 矿山劳务承包合同范本
- 下一篇： 工厂生产承包合同范本
- 热门专题
- 相关内容
- 01-03承包合同(承包合同书)
承包合同1 荒山承包合同 发包方：(以下简称甲方) 法定代表人： 联系电话 地址： 承包方(简称乙方)： 身份证号码 联系电话 地址 为明确双方的权利义务，以便更好的发展农业生产，培育和合理使用土地资源，并同时促进甲乙双方的经济...
- 04-27建筑承包合同格式样本
《建筑承包合同格式样本【两篇】》由承包合同网发布,主要内容:依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的...
- 04-27工地食堂承包合同范本
《工地食堂承包合同范本2021》由承包合同网发布,主要内容:民以食为天，食以安为先。吃是生活中必不可少的事情，要保证工人们的饮食，才能更好地保证工人们的工...
- 04-27工地食堂承包合同范本
《工地食堂承包合同范本2021》由承包合同网发布,主要内容:民以食为天，食以安为先。吃是生活中必不可少的事情，要保证工人们的饮食，才能更好地保证工人们的工...
- 04-27建筑安装工程承包合同模板
《建筑安装工程承包合同模板》由承包合同网发布,主要内容:下面是范文网小编为大家整理的建筑安装工程承包合同模板，欢迎大家阅读。更多相关内容请关注范文...
- 04-27建筑承包范本合同
《建筑承包范本合同》由承包合同网发布,主要内容:按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规...
- 04-27建筑承包合同格式样本
《建筑承包合同格式样本【两篇】》由承包合同网发布,主要内容:依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的...
- 04-27建筑工地承包合同模板实用
《建筑工地承包合同模板实用》由承包合同网发布,主要内容:合同在我们身边出现的频率很高，承包工地的时候也是需要双方签订合同的。下面是由范文网小编为大家整...
- 04-27承包的房屋建筑合同模板
《承包的房屋建筑合同模板》由承包合同网发布,主要内容:对于本次的房屋承包，我个人还是比较有信心的，承包的房屋是要有合同的，这也是维护双方的利益，以下是我准...
- 04-27房屋建筑承包合同书模板
《房屋建筑承包合同书模板》由承包合同网发布,主要内容:在日常生活中，我们常常需要对房屋建筑工程进行承包，可以通过签署承包合同来明确双方的责任和义务。下面是...
