建筑合同格式(5)
- 发布时间：2021-04-27 14:50:37 浏览： 次
6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2 设计人责任：
6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2 设计合理使用年限为
6.2.3 设计人按合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条 违约责任
7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1规定支付设计费。
7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。
7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条 其他
8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另行收工本费。
8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所产生的费用由发包人承担。
8.4 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 绵阳市 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后双未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 8.7 本合同一式份，发包人份，设计人*份。
《建筑合同格式.docx》
- 热门专题
- 相关内容
- 04-27格式合同样本
《格式合同样本》由合同格式网发布,主要内容:合同格式很重要，如果因为格式问题，合同漏洞百出的话，利益损失就不是丁点半点了。下面是由范文网整理的格式合同...
- 04-27商务合同格式
《商务合同格式》由合同格式网发布,主要内容:洽谈商务，经常会用到商务相关的合同，如果你对这类合同有所了解，将会对你的工作有很大的帮助，下面是由范文网整...
- 04-27合同格式标准
《合同格式标准》由合同格式网发布,主要内容:下面是范文网小编为大家搜集整理的三篇合同格式标准，希望能够帮到大家!更多合同格式标准请关注范文网合同范...
- 04-27建筑合同格式
《建筑合同格式》由合同格式网发布,主要内容:下面是范文网小编为大家带来的三份建筑合同格式，希望大家喜欢!更多建筑合同格式请关注范文网合同范本栏目!...
- 04-27赞助合同格式
《2021赞助合同格式》由合同格式网发布,主要内容:在甲方学校政策允许范围内，经双方协商同意满足乙方提出的其他要求。下面是由范文网合同栏目小编整理的2...
- 04-27房屋出售合同格式
《房屋出售合同格式》由合同格式网发布,主要内容:一、为房屋买卖有关事宜，经双方协商，订合同如下：甲方自愿下列房屋卖给乙方所有：1.房屋状况：(请按《房屋所...
- 04-27标准融资租赁合同格式
《标准融资租赁合同格式》由合同格式网发布,主要内容:融资租赁合同中的租赁物是承租人自行选定并要求出租人出资购买的技术设备，它同时是一份买卖合同的标的物。下...
- 04-27最新租房合同格式
《最新租房合同格式》由合同格式网发布,主要内容:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协...
- 04-27产品购销合同标准格式
《产品购销合同标准格式》由合同格式网发布,主要内容:甲方应积极配合乙方的销售工作，并保证好产品的质量。下面是由范文网合同栏目小编整理的产品购销合同标准...
- 04-27房屋赠与合同格式简化版
《房屋赠与合同格式简化版》由合同格式网发布,主要内容:甲方可根据需要要求乙方在合同生效且接受赠与的同时履行一定的义务。下面是由范文网合同栏目小编整理的...
